Την άμεση επανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (OEK) και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (OEE), οι οποίοι καταργήθηκαν με απόφαση του δεύτερου Μνημονίου, ζητά με τροπολογία της η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα.

«Αντίθετα με την -πρωτοφανούς κυνικότητας και αναλγησίας- αιτιολογία του Μνημονίου ότι οι κοινωνικές δαπάνες που εξυπηρετούσαν οι δύο οργανισμοί είναι μικρής προτεραιότητας, θεωρούμε ότι οι ανάγκες της εργατικής τάξης για στέγαση, επιδότηση στεγαστικών δανείων και ενοικίου, κοινωνικού τουρισμού και διακοπών, πολιτισμού και ψυχαγωγίας είναι πρωταρχικές και κατεπείγουσες, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης.

Η κατάργηση του ΟΕΚ και του ΟΕΕ από την προηγούμενη κυβέρνηση είχε προκαλέσει ουκ ολίγες αντιδράσεις. Και οι δύο Οργανισμοί ασκούσαν για χρόνια σοβαρό κοινωνικό έργο επιβαρύνοντας το κράτος και την πολιτεία ελάχιστα.

Χιλιάδες εργαζόμενοι, απλοί άνθρωποι του μόχθου περίμεναν σαν μάννα εξ ουρανού τις επιδοτήσεις των οργανισμών προκειμένου είτε να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι είτε να αποπληρώσουν τα ενοίκιά τους.

Οι δυο δε Οργανισμοί ουδόλως επιβαρύνουν τα δημόσια ταμεία δεδομένου ότι τα έσοδά τους προέρχονται από εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών χωρίς επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό», σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας.

Από την πρώτη ανάγνωση δεν υπάρχει καμιά αλλαγή σε σχέση με εκείνο που είχε αναρτηθεί στη Διαύγεια

{pdf}images/pdf/eggrafo1.pdf{/pdf}

Μεγάλη ανησυχία και αγανάκτηση επικρατεί στους εκατοντάδες δανειολήπτες του Ο.Ε.Κ. σύμφωνα με τις καταγγελίες και τα παράπονα τους ,προς την ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης. 

Η αγωνία τους γιγαντώνεται ακόμα περισσότερο, όχι μόνο  από την αδυναμία τους ,  να πληρώσουν την δόση του εξαμήνου ,όπως αυτή έχει προσδιοριστεί από την δανειακή τους σύμβαση,  μια δόση  ευνοϊκή γιαυτούς καθώς  τα δάνεια αυτά ήταν " επιδοτούμενο ¨το επιτόκιο από το Κράτος " , αλλά λόγω της  μείωσης του πραγματικού εισοδήματος και αυτής της ευαίσθητης  κοινωνικής ομάδας των δικαιούχων ,( ανεργία και τις περικοπές μισθών  και συντάξεων),  και εδώ οφείλουμε να ο πούμε και να το τονίσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έτυχαν αυτής της  ειδικής μέριμνας καθώς συγκέντρωναν τις προϋποθέσεις που  όριζε η  πολιτεία και τώρα"στο έλεος του θεού και της μοίρας τους" χωρίς  στην ουσία να έχουν στα χέρια τους τίτλους κυριότητας, κανείς δεν τους προσφέρει την δέουσα ενημέρωση, κανείς δεν τους ξεκαθαρίζει τι μέλλει γενέσθαι,  κανείς  δεν τους  απαντά  τι θα γίνει  αύριο το πρωί αφενός με την οφειλή τους ,αφετέρου με το σπίτι τους.(διότι ο Φορέας (ΟΕΚ) καταργήθηκε και περνώντας η αρμοδιότητα στον ΟΑΕΔ, κανείς δεν  δηλώνει  αρμόδιος, με αποτέλεσμα ο δανειολήπτης να βρίσκεται σε καταγεγραμμένη απόγνωση.
  
Το περιεχόμενο  των καταγγελιών ,που φθάνουν στην ΄Ενωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση τους,  είναι πλημμυρισμένο από  αισθήματα αγανάκτησης αγωνίας ,φόβου αλλά και ερωτημάτων, καθώς  οι άνθρωποι αυτοί ,δεν ξέρουν που να απευθυνθούν για να βρουν λύση.

Ο φόβος τους  ακόμα σε κάποιους από αυτούς που θέλουν να ρυθμίσουν τα χρέη τους (μέσω ν.Κατσέλη) μεγαλώνει ,διότι δεν ξέρουν που  να καταθέσουν  την αίτηση για χορήγηση  βεβαίωση χρέους για ένταξη και αυτού του χρέους στον Νόμο Κατσέλη, καθώς οι διατάξεις του νόμου αυτού,σε σαφήνεια επιβάλλουν στον δανειολήπτη,  να εντάξει όλους τους πιστωτές και όλα τα χρέη, διαφορετικά η αίτηση τους θα απορριφθεί από το Δικαστήριο ως απαράδεκτη, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Ένωσης.
  
Τέλος, για ενημέρωση των δανειοληπτών του Ο.Ε.Κ, η ΄Ενωσή μας ενημερώνει ότι,  τα δάνεια του Ο.Ε.Κ εντάσσονται στην ρύθμιση των διατάξεων του ν.Κατσέλη, ακόμα δε ότι, κάθε καταγγελία προωθείται στην αρμόδια από την υπάρχουσα Νομοθεσία Αρχή.Για ενημέρωση -ι καταγγελίες στα τηλ.2821092306 -2821092666 Χανιά και 2842020140 Ιεράπετρα

Πηγή: CretePlus.gr

Κείμενο: CorfuPress com on Τρίτη, 12 Μαρτίου 2013 20:20 

Με νέα ερώτηση για τις Εργατικές κατοικίες στον Άη Γιάννη επανήλθε η βουλευτής Ά. Γκερέκου προς το Υπουργείο Εργασίας. 

Απαντώντας στην ερώτηση που συζητήθηκε την Τρίτη στη Βουλή, ο Υφυπουργός Εργασίας Νίκος Παναγιωτόπουλος επικαλέστηκε δυσκολίες που οφείλονται στη λήξη της θητείας της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής που διαδέχθηκε τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, και δήλωσε ότι το κενό που δημιουργήθηκε θα καλυφθεί από τον ΟΑΕΔ με νομοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή την επόμενη εβδομάδα. "Από κει και πέρα ο ρυθμός των εργασιών θα εξαρτηθεί από τις καιρικές συνθήκες και τη σύνταξη υδραυλικής μελέτης εφαρμογής και της μελέτης περιβαλλοντικών όρων", ανέφερε ο υφυπουργός και σημειώνει ότι η μελέτη βρίσκεται στο τελικό στάδιο εκπόνησης και επίκειται η κατάθεσή της στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προς έγκριση.

Η ερώτηση Γκερέκου

Στο πλαίσιο των ανειλημμένων συμβατικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής κατοικίας, το Υπουργείο Εργασίας έχει δεσμευθεί μεταξύ άλλων και για την αποπεράτωση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία του Οικισμού Εργατικών Κατοικιών στον Άγιο Ιωάννη Κέρκυρας. 
Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2012 στα γραφεία του Δήμου Κέρκυρας, παρουσία του Προέδρου της Π.Ε.Δ.Ε. και υπερεσιακών παραγόντων, αποφασίστηκε η τροποποίηση της μελέτης αποχέτευσης με στόχο την απαγωγή των λυμάτων του οικισμού μέσω εξωτερικού αγωγού, ο οποίος θα συνδεθεί με το βιολογικό σταθμό του Δήμου Κέρκυρας. Επιπλέον, αποφασίστηκε η χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για την ολοκλήρωση του οικισμού έως την 31/12/2012. 
Ωστόσο, ένα μήνα μετά την εκπνοή και της νέας προθεσμίας που έθεσε η Π.Ε.Δ.Ε. η στασιμότητα που παρατηρείται σε όλα τα επιμέρους υποέργα έχει προκαλέσει για ακόμη μια φορά την εύλογη ανησυχία των δικαιούχων. Ειδικότερα, στασιμότητα επικρατεί στην ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών (80%) των ηλεκτρομηχανικών εργασιών(50%) ενώ δεν έχει ακόμη υποβληθεί η τροποποίηση της μελέτης περιβαλλοντικών όρων που προαπαιτείται για την έναρξη των εργασιών σύνδεσης του αγωγού αποχέτευσης με το βιολογικό σταθμό των Σιναράδων. 
Κατόπιν τούτων 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 
* Με δεδομένο ότι έχει δεσμευτεί ειδικός λογαριασμός 5 εκ. ευρώ για την ολοκλήρωση του έργου, για ποιο λόγο παρατηρείται στασιμότητα στις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανικές εργασίες; 
* Για ποιο λόγο καθυστέρει η υποβολή της τροποποιημένης μελέτης περιβαλλοντικών όρων για το δίκτυο αποχέτευσης του Οικισμού; 
Η ερωτώσα Βουλευτής 
Άντζελα Γκερέκου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΕΡΩΤΗΣΗΣ Α. ΓΚΕΡΕΚΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
Εισερχόμαστε στην με αριθμό 1105/4-3-2013 επίκαιρη ερώτηση της Βουλευτού Κέρκυρας του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Αγγελικής Γκερέκου προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σχετικά με την αποπεράτωση του οικισμού εργατικών κατοικιών στον Άγιο Ιωάννη Κέρκυρας. 
Θα απαντήσει ο Υφυπουργός κ. Παναγιωτόπουλος.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
Κύριε Υπουργέ, ο λόγος για τον οποίο επανέρχομαι με επίκαιρη ερώτηση, μετά από την απάντηση της ερώτησης που έχω θέσει στο Υπουργείο σας στο ζήτημα της ολοκλήρωσης και της παράδοσης των εκατόν εβδομήντα έξι εργατικών κατοικιών στον Άγιο Ιωάννη Κέρκυρας, έχει να κάνει με τις αναγκαίες διευκρινήσεις που πρέπει να μας δώσετε σήμερα -και πιστεύω και ελπίζω να μας τις δώσετε- σχετικά με τα αίτια της μεγάλης καθυστέρησης στην αποπεράτωση του εξαιρετικά σημαντικού αυτού έργου για την Κέρκυρα και για τους δικαιούχους αυτών των κατοικιών. 
Θα ήθελα να θυμίσω, κύριε Υπουργέ, ότι έχουν ήδη περάσει έξι χρόνια από την έναρξη των εργασιών και αν κρίνω από την πρόσφατη απάντηση που μου δώσατε, πιστεύω ότι ακόμα οδεύουν προς μία νέα παράταση. Βέβαια, έχει περάσει ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εύχομαι να υπάρχουν θετικές εξελίξεις. 
Όπως συμβαίνει δε σχεδόν σε κάθε έργο που καθυστερεί η ολοκλήρωσή του, έτσι και εδώ παρατηρείται για ακόμη μία φορά μια μετάθεση ευθυνών μεταξύ του Υπουργείου, εργολάβου και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σχετικά με το ποιος φταίει γι’ αυτή την καθυστέρηση. 
Στην απάντησή σας επικαλείσθε την οικονομική δυσπραγία του εργολάβου και ισχυρίζεστε ότι θα ασκηθεί πίεση, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι οικοδομικές και ηλεκτρομηχανικές εργασίες. 
Θέλω, βεβαίως, να σας μεταφέρω ότι η ανάδοχος εταιρεία, από την πλευρά της, ισχυρίζεται ότι το Υπουργείο έχει διακόψει κάθε χρηματοδότηση, με συνέπεια να μην έχει εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις πληρωμής. 
Με δεδομένο, λοιπόν, ότι υπάρχει ένας δεσμευμένος ειδικός λογαριασμός -θα ήθελα να μου επιβεβαιώσετε και εσείς ότι υπάρχει αυτός ο ειδικός λογαριασμός για το συγκεκριμένο έργο στην Κέρκυρα και οι δικαιούχοι, βεβαίως, συνεχίζουν να πληρώνουν τις εισφορές τους- θα ήθελα από εσάς, πρώτον, μια συγκεκριμένη απάντηση γιατί δεν ολοκληρώνονται αυτές οι οικοδομικές εργασίες και αφ’ ετέρου, ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για να ηρεμήσει πραγματικά η εύλογη ανησυχία αυτών των δικαιούχων. 
Στη δευτερολογία μου, βέβαια, θα επανέλθω σε μία εκκρεμότητα πολύ σημαντική σε σχέση με τη σύνδεση του οικισμού με το βιολογικό σταθμό του Δήμου Κέρκυρας.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας):Κυρία συνάδελφε, όπως λέει ο σοφός λαός, «ήταν στραβό το κλήμα, το έφαγε και ο γάιδαρος…». Τι εννοώ με αυτό; 
Ξέρετε πολύ καλά ότι ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας και ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας καταργήθηκαν το Φεβρουάριο του 2012 ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στα πλαίσια των υποχρεώσεών μας από τη δεύτερη δανειακή σύμβαση. Με μία σχετική Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου ορίστηκε κατά το μεταβατικό διάστημα λειτουργίας των καταργηθέντων Οργανισμών η Προσωρινή Ενιαία Διοικούσα Επιτροπή, η ΠΕΔΕ, με αρμοδιότητα τακτοποίηση που αφορά πράξη λειτουργικής εκκαθάρισης υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των δύο καταργηθέντων οργανισμών, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας και γεγενημένης έννομης σχέσης των δύο καταργούμενων φορέων, εκτός βέβαια της ανάληψης νέων υποχρεώσεων. 
Επίσης, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση που έχουμε από τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ, κάτω από την αιγίδα του οποίου έχουν υπαχθεί οι δύο καταργηθέντες Οργανισμοί, καθίσταται σαφές ότι νέα προγράμματα και παροχές δεν αναλαμβάνονται από τον ΟΑΕΔ πλέον, εκτός από τη συνέχιση λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών, τη χρηματοδότηση εργατικών κέντρων και την εκτέλεση κάποιου τμήματος του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού, από κάποιες δηλαδή δραστηριότητες προνοιακής φύσεως που είχαν αναληφθεί από τους δύο καταργημένους οργανισμούς, που σήμερα λειτουργούν κάτω από την αιγίδα του ΟΑΕΔ. 
Η ΠΕΔΕ, η Διοικούσα Επιτροπή δηλαδή, έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση όλων των εκκρεμών υποθέσεων των Οργανισμών. Έχει προβεί σε έκδοση πάρα πολλών αποφάσεων για μια σειρά από θέματα, πάντα κατόπιν έγκρισης από το ΔΣ του ΟΑΕΔ και σιγά-σιγά τακτοποιεί τις εκκρεμούσες υποθέσεις των δύο καταργηθέντων Οργανισμών σε όλη την επικράτεια, ιδίως όσον αφορά εκτελέσεις εργολαβιών. Εδώ οφείλουμε να πούμε ότι είναι πάρα πολλές -εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες- οι εκκρεμότητες ανά την επικράτεια. Μόνο το θέμα της απογραφής της ακίνητης περιουσίας των δύο καταργημένων Οργανισμών απασχολεί κατά πολύ μεγάλο ποσοστό την Προσωρινή Ενιαία Διοικούσα Επιτροπή και γι’ αυτό το λόγο, προέκυψαν και τρεις φορές οι ανάγκες παράτασης της θητείας της ΠΕΔΕ. 
Οφείλω δε να σας πω -και εδώ προσλαμβάνει μια επιπλέον επικαιρότητα η ερώτηση που καταθέτετε τώρα- ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει εκπνεύσει η θητεία της ΠΕΔΕ προ ημερών και βρισκόμαστε μπροστά σε ένα κενό που θα καλύψουμε, με ποιον τρόπο; Με την κατάθεση ενός νομοσχεδίου εντός των ημερών. Πλέον ξέρω ότι σήμερα δόθηκε το τελικό «πράσινο φως» για να κατατεθεί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, μέσα από τις διατάξεις του οποίου προκύπτει η εισδοχή του ΟΑΕΔ πλέον σε όλη τη γκάμα, αν θέλετε, των αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων της ΠΕΔΕ, της οποίας η θητεία μόλις εξέπνευσε. 
Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτά, με βάση αυτά που σας ανέλυσα, διά της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου της 8-3-2012, η ΠΕΔΕ έχει ως αντικείμενο μεταξύ άλλων και το έργο ανέγερσης οικισμού εκατόν εβδομήντα έξι κατοικιών σε διώροφα κτήρια, καθώς και μίας αίθουσας συγκέντρωσης και έξι καταστημάτων με τα έργα υποδομής τους και διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου στον Άγιο Ιωάννη Κέρκυρας με την ονομασία «ΚΕΡΚΥΡΑ 5». 
Όπως σας είπα, εκκρεμεί αυτή την ώρα η λήψη νέας απόφασης για τον καθορισμό της τελικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου επειδή ήδη είχε δοθεί διά της από 17/1/2013 συνεδρίασης της ΠΕΔΕ χορήγηση παράτασης για ολοκλήρωση εργασιών μέχρι τις 28/2/2013. Άρα, στις 28/2/2013 έληξε και η παράταση για την ολοκλήρωση εργασιών στον Άη Γιάννη Κέρκυρας, για το έργο που σας προανέφερα, αλλά και η θητεία της ΠΕΔΕ. 
Τι θα γίνει από εδώ και πέρα; Αναλαμβάνει ο ΟΑΕΔ. Αυτό επικυρώνεται με το νομοσχέδιο που είναι υπό ψήφιση και θα έρθει από εβδομάδα στην αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και πλέον ο ΟΑΕΔ ως διάδοχος των υποχρεώσεων της ΠΕΔΕ, από την εκκαθάριση των δύο καταργηθέντων Οργανισμών, θα πρέπει να πάρει την απόφαση για χορήγηση νέας παράτασης για την ολοκλήρωση εργασιών. Θα δούμε, είναι ειδικό θέμα του οργανισμού. Υποθέτω ότι, δεδομένου ότι λόγω καιρικών συνθηκών είναι εύλογο να μην διεκπεραιώνονται πολλές εργασίες αποπεράτωσης κατασκευής μέσα στο χειμώνα, με το που θα επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες θα συσταθεί και το καινούργιο χρονοδιάγραμμα. 
Αυτό είναι το γενικό πλάνο. Ελπίζω να είμαστε σε θέση να κάνουμε πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις μέσα στις επόμενες μέρες. Πάντως, θα ρυθμιστεί νομοθετικά, γιατί είναι υποχρέωσή μας να ρυθμιστεί. Και το έργο αυτό για το οποίο, όπως λέτε, έχει όντως δεσμευθεί ο λογαριασμός με το σχετικό κονδύλι, θα αποπερατωθεί, γι’ αυτό μπορείτε από τώρα να καθησυχάσετε τους κατοίκους που ευλόγως ανησυχούν με όλες αυτές τις καθυστερήσεις.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΕΡΕΚΟΥ: Κύριε Υπουργέ, κρατώ την τοποθέτησή σας. Δεν μας δώσατε βέβαια συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Αντιλαμβάνομαι, λοιπόν, τις αλλαγές που έχουν γίνει, βεβαίως αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι η αγωνία συνεχίζεται. Παίρνω, όμως, δεδομένο ότι οπωσδήποτε θα ολοκληρωθούν οι εργασίες. 
Θέλω να πω ότι μπορεί να υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες σε όλη τη χώρα βεβαίως, αλλά έχει να κάνει και με το θέμα του βαθμού ετοιμότητας του κάθε έργου. Αυτό, λοιπόν, το συγκεκριμένο έργο είναι σε πάρα πολύ υψηλό βαθμό ετοιμότητας, λείπει ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι που παρόλα αυτά εμποδίζει τους δικαιούχους και τους ανθρώπους αυτούς να πάρουν τα σπίτια που δικαιούνται και που συνεχίζουν και πληρώνουν εισφορές και καμία ευθύνη δεν έχουν για τις αλλαγές που γίνονται για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. 
Υπάρχει, όμως, και ένα άλλο θέμα που θέλω να σας θέσω. Σε λίγες μέρες κλείνουμε ένα χρόνο από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα τον Απρίλιο του 2012 σχετικά με το ζήτημα της κατασκευής του δικτύου αποχέτευσης του οικισμού, το οποίο αποτελούσε πράγματι ένα σοβαρό υπαρκτό πρόβλημα που όφειλε να αντιμετωπιστεί. 
Σε εκείνη, λοιπόν, τη σύσκεψη παρουσία του Προέδρου της ΠΕΔΕ, του Δημάρχου και υπηρεσιακών παραγόντων προκρίθηκε η λύση της σύνδεσης με το βιολογικό σταθμό του Δήμου της Κέρκυρας στην περιοχή Σιναράδες, αφού βεβαίως προηγουμένως θα έπρεπε να τροποποιηθεί η υδραυλική μελέτη και να συνταχθούν οι νέοι περιβαλλοντικοί όροι. 
Ειλικρινά, κύριε Υπουργέ, ακόμη μια φορά διαπιστώνουμε και διαπιστώνετε και εσείς –είμαι σίγουρη- πόσο λυπηρό είναι να απαιτείται τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα για την τροποποίηση μιας μελέτης, χωρίς ακόμη να έχουμε αποτέλεσμα. 
Θα ήθελα, λοιπόν, ως προς το θέμα αυτό μια πειστική εξήγηση, δεδομένου ότι και εδώ υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με το ποιος έχει την ευθύνη περισσότερο για την καθυστέρηση, η τοπική αυτοδιοίκηση ή το Υπουργείο. Θα ήθελα, λοιπόν, ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, διότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο, εύκολο να λυθεί, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί. 
Επιτρέψτε μου τώρα ένα γενικότερο σχόλιο. Κύριε Υπουργέ, οι δικαιούχοι των εργατικών κατοικιών, όχι μόνο στην Κέρκυρα βεβαίως, αλλά –όπως είπατε και εσείς- σε όλη την Ελλάδα είναι κατά βάση χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι που διεκδικούν να καλύψουν με νόμιμο και ιδιαίτερα αξιοπρεπή τρόπο το δικαίωμά τους και την ανάγκη τους για στέγαση. Όσο και αν επικαλούμαστε διαχειριστικές δυσκολίες στην ολοκλήρωση τέτοιων έργων, εξαιτίας της οικονομικής συγκυρίας -που πράγματι υπάρχουν- όπως για παράδειγμα την έλλειψη προσωπικού, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι πρώτοι που υφίστανται τις συνέπειες αυτής της περιοριστικής δημοσιονομικής πολιτικής των τελευταίων ετών είναι αυτοί οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και μάλιστα οι χαμηλόμισθοι. 
Πιστεύω, λοιπόν, είμαι σίγουρη, ότι από την πλευρά του Υπουργείου θα δοθεί προτεραιότητα για την ολοκλήρωση έργων όπως οι εργατικές κατοικίες τις οποίες –όσο και αν κάποιοι θέλουν να το ξεχνούν αυτό- τις έχουν χρηματοδοτήσει με τις εισφορές τους οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και είμαι σίγουρη ότι αυτό το αντιλαμβάνεστε και το υιοθετείτε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ (Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας): 
Κυρία συνάδελφε, δεν μπορώ να αντιλέξω σε αυτά που είπατε. Παρά τις όποιες δυσκολίες –και είναι γνωστό πόσο οξυμένες είναι ιδίως το τελευταίο διάστημα- η ΠΕΔΕ διεκπεραιώνει μία-μία αυτές τις εκκρεμότητες και παραδίδουμε σαν Υπουργείο αποπερατωμένους οικισμούς εργατικών κατοικιών καμωμένους όντως με τις εισφορές και επομένους τον κόπο και τον ιδρώτα, αν θέλετε, μιας ζωής των εργαζομένων σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. 
Πρόσφατα, δηλαδή τους τελευταίους δύο μήνες, έχει παραδώσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου αποπερατωμένους οικισμούς στο Λασίθι, στο Ρέθυμνο –απ’ ό,τι θυμάμαι- στα Τρίκαλα, στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουμε. Υποθέτω ότι αργά ή γρήγορα –γρήγορα ελπίζω, γιατί θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γι’ αυτό- θα έρθει και η σειρά του Άη Γιάννη Κέρκυρας. 
Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με το σημείωμα του ΟΑΕΔ, που ανέλαβε να απαντήσει για λογαριασμό της υπηρεσίας και γι’ αυτήν την υπόθεση, ο ρυθμός εκτέλεσης των εργασιών –πρέπει να σας πω- και εν γένει η ολοκλήρωση του έργου αυτού εξαρτώνται, όπως σας είπα, κυρίως από τους εξής παράγοντες: 
Πρώτον, τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης εργασιών, μια και έχουμε να κάνουμε κυρίως πλέον στην τελική φάση με εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου, δηλαδή με εξωτερικές εργασίες. 
Δεύτερον, τη σύνταξη υδραυλικής μελέτης εφαρμογής και της μελέτης περιβαλλοντικών όρων, η οποία κατά τις πληροφορίες μας βρίσκεται στο τελικό στάδιο εκπόνησης και επίκειται η κατάθεσή της στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων προς έγκριση. Δεν έχει ακόμη 
κατατεθεί στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Υποθέτω ότι θα κατατεθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Επίσης, την έγκριση των εργασιών της τροποποιημένης μελέτης μέσω ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και, βέβαια, όπως είπατε και εσείς, την οικονομική δυσπραγία της αναδόχου εταιρείας. Λόγω της οικονομικής συγκυρίας, ποια κατασκευαστική αυτή τη στιγμή δεν βιώνει οικονομική δυσπραγία; Επομένως, ενδεχομένως καθυστερεί στην πράξη εκτέλεσης έργων. 
Η δυσπραγία, όμως, αυτή δεν οφείλεται σε έλλειψη πιστώσεων του έργου ή σε έλλειψη οφειλομένων ενεργειών από πλευράς ΠΕΔΕ, τώρα ΟΑΕΔ –ας κάνουμε αυτήν την παραδοχή- αλλά σε μη ομαλή ροή υποβολής πιστοποιήσεων από πλευράς αναδόχου σε συνδυασμό με τον απαιτούμενο χρόνο πληρωμής τους. 
Επομένως, ας πούμε ότι είναι διαδικαστικές οι αιτίες της καθυστέρησης. Εδώ έχουμε εμείς από την πλευρά μας να υλοποιήσουμε το έργο της μετάβασης σε επίπεδο νομοθετικών ρυθμίσεων στο επόμενο καθεστώς, όπου πλέον όλες αυτές οι υποθέσεις θα τρέχουν μέσα από τις ευχέρειες και τις δομές του ΟΑΕΔ. 
Ο ανάδοχος από την πλευρά του πρέπει να υλοποιήσει γρήγορα, να μεταβιβάσει και να κάνει όλες αυτές τις ενέργειες σε επίπεδο πιστοποιήσεων, να υποβάλει και τις σχετικές μελέτες στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Είμαι σίγουρος ότι και εσείς προσωπικά το παρακολουθείτε αυτό σε κάθε στάση της διαδικασίας. Από εκεί και πέρα εδώ είμαστε να ασκείτε κάθε πίεση προς το Υπουργείο, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι και αυτό το έργο, όπως και όλα τα άλλα θα υλοποιηθεί προς όφελος –αν θέλετε- της τοπικής κοινωνίας και των εργαζομένων, που δικαιούνται οπωσδήποτε αυτό το κομμάτι της κατασκευαστικής δραστηριότητας.

ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ ΒΟΥΛΕΥΤΗ : ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ : ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Θέμα: Εξέπνευσε και η τελευταία παράταση για την εκκαθάριση των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εστίας

Κύριε Υπουργέ,

Επανερχόμαστε στο ζήτημα των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εστίας (Αρ. Πρωτ. 5748/15.02.2012 και 5749/15.02.2012) καθώς εξέπνευσε στα τέλη Φεβρουαρίου και η πρόσφατη με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η τρίτη στη σειρά , παράταση της προθεσμίας εντός της οποίας η Προσωρινή Ενιαία Διοικούσα Επιτροπή (ΠΕΔΕ) του αρθ 1 της υπ’ αριθμ 7/28-2-12 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου όφειλε να ολοκληρώσει την εκκαθάριση των Οργανισμών Εργατικής Εστίας και Κατοικίας για γεγενημένες υποχρεώσεις των καταργηθέντων Οργανισμών. Είχαμε τονίσει και τότε στην Βουλή ότι πρέπει να έρθει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να καταγράφει επακριβώς την περιουσία των δύο οργανισμών (κτίρια, εν γένει περιουσία και δικαιώματα, αποθεματικό και υποχρεώσεις). Δεν νοείται καμία άλλη καθυστέρηση και αναποτελεσματικότητα στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων των δύο οργανισμών όπως είναι για παράδειγμα η επιδότηση ενοικίου. Η καθυστέρηση στο νόμο που θα καθορίζει το μέλλον των παροχών των δύο οργανισμών προς τους εργαζόμενους είναι αδικαιολόγητα μεγάλη και τα υποτυπώδη προγράμματα που εξακολουθούν να υλοποιούνται είναι ελάχιστα σε σχέση με τις δυνατότητες που είχαν και αξιοποιούσαν οι δύο οργανισμοί. Είναι αποδεκτό ότι πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο της ΠΕΔΕ για να σχεδιαστεί ο τρόπος που θα υλοποιούνται τα διάδοχα προγράμματα στην βάση τόσο των υποχρεώσεων που είχαν οι δύο Οργανισμοί, της περιουσίας των δύο καταργημένων Οργανισμών και βέβαια των πραγματικών αναγκών της κοινωνίας.

Κατόπιν όλων αυτών,

Ερωτάστε:

1. Έχει ολοκληρώσει την εκκαθάριση των Οργανισμών Εργατικής Εστίας και Κατοικίας για γεγενημένες υποχρεώσεις των καταργηθέντων Οργανισμών η Προσωρινή Ενιαία Διοικούσα Επιτροπή (ΠΕΔΕ);

2. Ποιο το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης;

3. Πότε θα κατατεθούν οι προτάσεις σας για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστούν τα προγράμματα των δύο αδίκως και αδικαιολογήτως καταργηθέντων Οργανισμών προς τους δικαιούχους συμπολίτες μας;

4. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου εκτιμάτε ότι θα μπορεί να επαναλειτουργήσουν τα κοινωνικά αναγκαία προγράμματα των δύο καταργημένων Οργανισμών;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Βασίλης Οικονόμου

Γιώργος Κυρίτσης

Ως "άλλοθι" για μαζικές απολύσεις Δημοσίων Υπαλλήλων χαρακτηρίζει η ΑΔΕΔΥ σε ανακοίνωσή της νέες ρυθμίσεις του νόμου «περί επίορκων» και καλεί τους εργαζόμενους να διαδηλώσουν την Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013, στην Αθήνα στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής κινητοποίησης, που διοργανώνει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC)

Ολόκληρη η ανακοίνωση

Η επιμονή της Τρόικας για 25.000 απολύσεις στο Δημόσιο Τομέα μέχρι το τέλος του έτους και η παθητική στάση που ακολουθεί η Κυβέρνηση δρομολογούν νέα βίαιη συρρίκνωση των Δημοσιών Υπηρεσιών με τεράστιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος για την ελληνική κοινωνία. 

Οι επιταγές των δανειστών και ο τρόπος που η Κυβέρνηση προσπαθεί να τις υλοποιήσει καθιστούν προσχηματικούς τους ισχυρισμούς περί «εφαρμογής προγράμματος μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης», «ορθολογικής οργάνωσης των Δημοσίων Υπηρεσιών»  και «κατανομής του προσωπικού μέσω του προγράμματος κινητικότητας»,  αλλά και ανυπόστατους που στοχεύουν και πάλι στην εξαπάτηση της Ελληνικής κοινωνίας.  

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. χαρακτηρίζει απολύτως απαράδεκτη την καταστρατήγηση κάθε έννοιας και κανόνα Δικαίου μέσω των νέων δρακόντειων διατάξεων που προωθούνται για την πειθαρχική διαδικασία. Δηλώνει δε κατηγορηματικά ότι απαιτείται πάταξη της παραβατικότητας σε κάθε περίπτωση που έχει αποδειχθεί μέσα από την ολοκλήρωση της ποινικής και πειθαρχικής διαδικασίας, η οποία πρέπει να συντελείται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι νέες ρυθμίσεις όμως του Ν. 4093/2012 «περί επίορκων» είναι απαράδεκτες και μοναδικό στόχο έχουν να αποτελέσουν το άλλοθι για μαζικές απολύσεις Δημοσίων Υπαλλήλων, καταργούν το τεκμήριο της αθωότητας, υπονομεύεται η Δικαιοσύνη και η ίδια η Δημοκρατία!

Είναι αδιανόητο το γεγονός ότι τα πραγματικά σοβαρά περιστατικά παραβατικότητας, εκείνα δηλαδή που χρήζουν άμεσης εκδίκασης και επιβολής ακόμα και της αυστηρότερης των ποινών (απόλυση), να εξισώνονται με ήσσονος σημασίας ζητήματα, τα οποία μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις συνδέονται με αυθαίρετες, αναιτιολόγητες και αναπόδεικτες παραπομπές Δημοσίων Υπαλλήλων στα Πειθαρχικά Συμβούλια.

Ο λαϊκισμός και οι ισοπεδωτικές λογικές που επιλέγει η Κυβέρνηση έχουν σαν αποτέλεσμα, αντί της δίωξης μερικών εκατοντάδων επίορκων, να μπαίνουν στο στόχαστρο 7.000 και πλέον Δημόσιοι Υπάλληλοι! Με αυτή τη λογική καταργείται το τεκμήριο της αθωότητας, υπονομεύεται η Δικαιοσύνη και η ίδια η Δημοκρατία!

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε:

1. Να εισηγηθεί στο αυριανό Γενικό Συμβούλιο τη συνέχιση και κλιμάκωση των αγωνιστικών και απεργιακών κινητοποιήσεων και άλλων μορφών δράσης, με κεντρικούς στόχους την απόκρουση των επικείμενων απολύσεων στο Δημόσιο Τομέα και την αντιμετώπιση της  κυβερνητικής αυθαιρεσίας σε βάρος των Δημοσίων Υπαλλήλων.  

2. Να καλέσει τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συμμετάσχουν μαζικά στο Συλλαλητήριο που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013, στην Αθήνα στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής κινητοποίησης, που διοργανώνει η Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC) για να διατρανώσουν για άλλη μια φορά την αντίθεσή τους στην ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική της Τρόικας και της Κυβέρνησης, που διαλύει τις Δημόσιες Υπηρεσίες, απαξιώνει τα κοινωνικά αγαθά και οδηγεί στο περιθώριο μεγάλα τμήματα της κοινωνίας

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ποιος θα γκρεμίσει τη μισή Αθήνα;

Τι προβλέπει το ΦΕΚ για την κινητικότητα 

Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το τοπίο γύρω από την μετακίνηση των δημοσίων υπαλλήλων και τις ενδεχόμενες απολύσεις λίγο πριν την νέα άφιξη της τρόικας στην Αθήνα. 

Το πρόγραμμα κινητικότητας που έχει τεθεί σε εφαρμογή προχωρά με ρυθμούς... «χελώνας» και είναι αμφίβολο εάν θα επιτευχθεί ο στόχος του μνημονίου. Η μνημονιακή δέσμευση της χώρας είναι ότι μέχρι το τέλος του 2013 θα τοποθετηθούν στο πρόγραμμα κινητικότητας 27.000 υπάλληλοι ανάμεσα τους και οι 2.000 που εντάχθηκαν σε καθεστώς εφεδρείας πέρσι. Μέχρι το 2015 θα πρέπει να αποχωρήσουν από το Δημόσιο 150.000 υπάλληλοι. 

Οι υπάλληλοι, που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα κινητικότητας, θα πρέπει να καταθέσουν τα χαρτιά τους για μετακίνηση σε κάποια άλλη ελεύθερη θέση στο Δημόσιο και εάν δεν καταφέρουν να απορροφηθούν θα πρέπει να περάσουν στον ιδιωτικό τομέα. 

Τα πραγματικά εμπόδια, όμως, για το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι αρχικά να καταγράψει τις κενές θέσεις και τις ανάγκες στις υπηρεσίες του Δημοσίου και μετά να προχωρήσει σε αξιολόγηση των υπαλλήλων που θα μετακινηθούν σε νέο πόστο. Το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης εξετάζει το πλαίσιο για τα κριτήρια που θα θέσει για τους υπαλλήλους που θα επιστρέψουν σε νέες θέσεις στο Δημόσιο. Από την πλευρά του ο Αντώνης Μανιτάκης υπόσχεται ότι η κινητικότητα θα γίνει με όρους αξιοκρατίας. 

Έως σήμερα έχουν γίνει γνωστά τα οργανογράμματα μόνο σε έξι υπουργεία και αναμένονται σε ακόμη πέντε. Η διαδικασία της αξιολόγησης για το προσωπικό που χαρακτηρίζεται πλεονάζον δεν έχει ξεκινήσει με αποτέλεσμα να καθυστερεί και η υπαγωγή επιπλέον υπαλλήλων σε καθεστώς διαθεσιμότητας. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι αν και από πέρσι περίπου 2.000 άτομα εντάχθηκαν στην εφεδρεία εντούτοις μόλις πριν από λίγες ημέρες δόθηκαν στη δημοσιότητα οι κενές θέσεις που θα μπορέσουν να διεκδικήσουν. 

Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έδωσε στη δημοσιότητα το ΦΕΚ με το οποίο ξεκινά η κινητικότητα για τους περίπου 1.800 υπαλλήλους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Οι εν λόγω υπάλληλοι θα μπορούν να διεκδικήσουν μία από τις 2.043 κενές θέσεις στο Δημόσιο, που αναφέρονται αναλυτικά ανά περιοχή στους πίνακες που περιλαμβάνει το ΦΕΚ. Οι υπάλληλοι έχουν στη διάθεση τους προθεσμία 20 ημερών, από την ημέρα δημοσίευσης του ΦΕΚ, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση στη διεύθυνση προσωπικού της υπηρεσίας όπου εργάζονταν.

{pdf}images/pdf/oaed22.pdf{/pdf}

Η Ελλάδα βρίσκεται στη 13η θέση παγκοσμίως στα ποσοστά ανεργίας σε σύνολο 184 χωρών, σύμφωνα με τον οργανισμό καταγραφής παγκόσμιων οικονομικών δεδομένων Trading Economics.

Οπως δημοσιεύεται στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία μόλις σε 25 χώρες του κόσμου η ανεργία ξεπερνά το 20% και η Ελλάδα με 27% βρίσκεται κάτω από τις χώρες Τζιμπουτί, Κονγκό, Ναμίμπια, Κόσοβο, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Αϊτή, Κένυα, Μπουρούντι, Μαυριτανία, Σκόπια, Ρουάντα και Σουαζιλάνδη.

Πίσω της ακολουθούν: Δημοκρατία του Κονγκό, Αγκόλα, Ισπανία, Λεσότο, Νότια Αφρική, Παλαιστίνη, Νιγηρία, Ιράκ, Τσαντ, Σερβία, Ισημερινή Γουινέα και Κροατία.

Μεταξύ των χωρών αυτών, ο συνδυασμός με το χρέος αναδεικνύει την Ελλάδα μακράν πρώτη με διαφορά καθώς το χρέος του 170,6% σε σχέση με το ΑΕΠ τη φέρνει στην κορυφή του σχετικού πίνακα.

Δεύτερη χώρα από τις συγκεκριμένες 25 είναι το Ιράκ με χρέος 88,7% και η Ισπανία με 69,3% του ΑΕΠ.